|
解决拖欠农民工工资问题，事关广大农民工切身利益。目前，这一问题尚未得到有效解决，部分行业特别是工程建设领域拖欠工资问题仍较突出，侵害了农民工的合法权益，由此引发的群体性事件时有发生，影响社会稳定。近日，云南昭通籍农民工代表宋某才致函有关部门，反映贵州省安顺市普定县鸡场坡镇政府鸡场坡纳支公路项目拖欠工程款及农民工工资的问题。
于2018年9月，经赵某介绍，本人与贵州海天建设工程有限公司达成共识，海天公司通过关系承揽了普定县鸡场坡镇政府鸡场坡纳支公路项目，以全额垫资方式转包给本人建设。本施工队伍精心组织工人、机械，于2018年9月8日开始施工。
因前期海天公司发包给一位黄姓老板建设，由于资金原因，黄姓老板没施工多久就停工了，欠下当地村民民工工资和运费，导致我们施工发生了村民堵工现象。后经海天公司和我本人协商，当时我借了8万元给他们支付完民工工资和运费才得以动工。于2019年9月中旬，我们开始正常施工。施工前期工作以挡土墙和毛路为主，组织工人36人开始支砌挡墙，挖机4台，运输车6辆，租房2栋。
在施工期间，海天公司和镇里参与管理和建设方案。纳支公路全长 3468.325m，路宽7.1m，含基部设施路基开挖、路床回填、摊铺、夯实、大碴、碎石、排水等工序，于2019年5月，路床结束。经与海天公司协商，解决款项支付运输、劳务、机械费用时，海天公司以镇里没支付资金为由而拒绝。由此工程瘫痪到2019年10月后，后经镇里运作，由川交公司硬化路面。看见他们瘫痪了的工程又开始启动，工人、机械运输等人员以堵工方式想得到解决工资。
几经周折后，由鸡场坡镇分管此项目的副镇长何某、海天公司书面协调，以承诺方式给工人等承诺2018年春节前支付完毕所有费用，出示欠条由分管此项目的副镇长何某、海天公司负责人签字认可。但直至2018年春节，工人跑到海天公司催收未果。2019年3月，工人们向县、市和省劳动部门反映情况，最后发回鸡场坡镇综治办处理。时至2019年7月，镇综治办组织当地政府、海天公司、工人协商处理。经几方商议，定于2019年春节前支付完毕所有费用。到了2019年春节前，工人又到海天公司催收，对方还是以没钱为由拒绝支付。又到了2020 年，工人找镇综治办要说法，政府给出的答案是：我们没办法解决，支持你们诉至法院解决问题。
无奈之下，本人于2021年4月把鸡场坡镇政府和海天公司诉至法院。由于海天公司和镇里不配合，所有资料都没有，法院由简易程序转换为普通程序，委托司法鉴定机构组织双方实地核查工作量，核算工程造价为512.9543万元。于2022年5月16日开庭审理，当时鸡场坡镇政府、海天公司法人胡某、原告宋某才均到庭参加审理，但镇里没有出示任何相关的付款依据，辩称此项目他们还在审核中，辩护我们和镇里没有直接关系为由，此款项不应该他们来支付。请问业主是谁？出资建设此项目又该是谁？
最后，法院采信了镇政府的意见，判由海天公司支付此项目工程款470.9543万元。在判决书中，鉴定费发票20万元只字未提，这就是由于镇里和海天公司不配合给我造成的损失，理应由海天公司和镇里承担；由简易程序转换为普通程序，全额收取上诉费用5.38万元，判决书里只提收2.69万元；鉴定书中的停工联系和挡墙基础开挖量、挡墙安全脚手架这些工程费用，也没有采信。因本人资金全部投入此项目，没有能力向市中院提起上诉。
综上所述，恳请上级领导听民声，察民意，解民忧，督促鸡场坡镇政府尽快支付该工程的工程款项及民工工资。一是支付该工程款判决470.9345万元；二是支付开挖基础工作费用11.35万元、挡墙脚手架费用2.768万元、停工联系单损失费用3.6万元、司法鉴定费用20万元，上诉费用2.69万元，合计40.408万元；共计511.3425万元。切实维护农民工合法权益和社会公平正义。
来源：劳动者权益保护资讯
|
